Исковое заявление о взыскании неустойки и процентов по договору оказания услуг: образец 2024 года

«__»_______ 20__ *** (далее по тексту «Ответчик» / «Заказчик» заключил с *** (далее по тексту «Истец» / «Подрядчик» Договор подряда №*** (далее – «Договор»), в соответствии с которым Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный договором срок выполнить работы по комплексному благоустройству придомовой территории, общей площадью *** кв.м, находящейся по адресу: *** (далее – «Объект»), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.

Согласно фактической смете № *** (Приложение № 1 к Договору) от ***, Акту о приемке выполненных работ от ***, справки о стоимости выполненных работ и затрат от ***, подписанных Ответчиком без замечаний, стоимость работ составила *** (***) рублей, в том числе НДС-18%.

Ответчик частично оплатил стоимость работ на сумму *** (***) рублей. По состоянию на *** сумма долга Ответчика по Договору составляет *** (***) рублей.

Согласно п.п. * Договора оставшуюся сумму от цены Договора в размере *% Ответчик оплачивает в течение * (***) банковских дней после подписания Акта о приеме выполненных работ. По имеющимся у Истца документам, Акт о приемке выполненных работ подписан ***. Срок просрочки по оплате выполненных работ с*** по *** составил *** (***) дней.

В соответствии с п. * Договора: «В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Заказчик по требованию Подрядчика обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от общей цены работ за каждый день просрочки».

Получается, что расчет цены иска должен выглядеть следующим образом:

к содержанию ↑

Сумма долга

Расчет суммы неустойки

Дата платежа по условиям обязательства

Дата составления расчета

Сумма неустойки = сумма общей цены работ * размер неустойки в день / 100 * количество дней просрочки

сумма общей цены работ

количество дней просрочки

размер неустойки в день

Неустойка за просрочку исполнения обязательств

ИТОГО

цена иска

Истец, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства и спорного Договора направил в адрес Ответчика претензию, однако до момента подписания настоящего иска ответа от последнего получено не было. Таким образом, досудебный порядок урегулирования спора был соблюден Истцом.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

В соответствии с абз. 1 п.2 ст.

227 АПК РФ, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

Из ч. 1 ст. 4 АПК РФ, усматривается, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

ПРОШУ СУД:

взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму основного долга в размере *** (***), сумму неустойки в размере *** (***), а также расходы по оплате государственной пошлине в размере *** (***) в порядке упрощенного производства.

1. Оригинал платежного поручения об оплате госпошлины на * л.
2. Оригинал почтовой квитанции об отправлении искового заявления Ответчику;
3. Оригинал описи вложения об отправлении искового заявления Ответчику;
4. Оригинал почтовой квитанции об отправлении претензии Ответчику;
5. Оригинал описи вложения об отправлении претензии Ответчику;
6. Претензия в адрес Ответчика заверенная Истцом;
7. Копия Договора подряда от *** № *** заверенная Истцом на * л.;
8. Акт о приемке выполненных работ от *** заверенный Истцом на * л.;
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица заверенная Истцом на * л.
10. Копия протокола о назначении Ген. директора заверенная Истцом на * л.
11. Выписка из ЕГРЮЛ на Истца от *** заверенная Истцом на * л.
12. Выписка из ЕГРЮЛ на Ответчика от *** заверенная Истцом на * л.
13. Оригинал доверенности на представителя Истца № *** от *** на * л.

Генеральный директор (Представитель по доверенности) подпись ФИО

Получить бесплатную консультацию юриста подготовившего документ можно позвонив по номеру:

к содержанию ↑

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку исполнения требований об устранении недостатков выполненной работы и возмещении морального вреда

Заключение договора подтверждается заказ-нарядом № (прилагается).

В соответствии с договором ответчик обязался выполнить следующие работы:

(указываются виды работ, узлы и детали, подлежащие замене, ремонту) Стоимость работ по договору составляет _________ руб.

Свои обязательства по договору я выполнил полностью, оплатив стоимость работ в кассу ответчика.

В соответствии со ст. 30 Закона РФ «О защите прав потребителей» 21 января 2008 года я потребовал от ответчика безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок до 23 января 2014 года.

Ответчик согласился с данным требованием и обязался к указанному сроку исправить недостатки, однако это обязательство не выполнил.

Согласно ст. 30 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение сроков устране­ния недостатков выполненной работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги).

Требование об устранении недостатков выполненной работы должно было быть удовлетворено 23 января 2014 года.

Таким образом, на день подачи заявления сумма неустойки составила:

___руб х 3% х 5 дней = _______ рублей

Взыскать в мою пользу с ответчика неустойку за просрочку выполнения требования об устранении недостатков выполненной работы в размере 3 ООО рублей;

Взыскать в мою пользу с ответчика в качестве возмещения морального вреда денеж­ную сумму в размере 5 ООО рублей;

Рассмотреть вопрос о наложении на ответчика штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Копия искового заявления — на 1 л.;

Заказ-наряд № -на 1 л.;

Приходный кассовый ордер — на 1 л.;

Копия заявления о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы от 21 января 2008 года — на 1 л.;

28 января 2014 года Подпись

(Согласно подп. 4 п. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ государственная пошлина уплате не подлежит).

Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте зайти на старую версию сайта

к содержанию ↑

Взыскание задолженности по договору оказания услуг

В том случае, когда заказчик не оплачивает исполнителю оказанные услуги, приходится взыскивать задолженность в судебном порядке. При этом исполнитель вправе потребовать не только сумму основного неоплаченного долга, но и проценты за пользование чужими деньгами.

Подготовка к любому судебному процессу начинается с анализа имеющихся документов.

Прежде, чем инициировать судебный процесс, необходимо пройти обязательную досудебную процедуру урегулирования споров. Это означает, что суд рассматривает лишь те претензии, которые не удовлетворены контрагентом.

Истец направляет требования «нарушителю», и у последнего есть 30 календарных дней на их выполнение.

к содержанию ↑

Исковое заявление о взыскании долга по договору оказания услуг

Приведем образец искового заявления о взыскании долга за оказанные услуги в арбитражный суд.

В арбитражный суд Челябинской области

454091, г.Челябинск, ул.Воровского, д.2

Ответчик: ООО «Цветочек»

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору на оказание охранных услуг и процентов за пользование чужими денежными средствами

Согласно условиям п.2.5 договора исполнитель (ООО «Лютик») обязуется по заданию заказчика (ООО «Цветочек») оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Размер и сроки внесения платы за оказание услуг по охране нежилого помещения определены в пунктах 3.1 и 3.2 договора оказания услуг от 02 февраля 2018 г.

№5/12.

Согласно п. 1 ст.

781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В соответствии со ст.

309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ предусмотрено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В пункте 4.2 договора оказания услуг от 02 февраля 2018 г. №5/12 стороны установили, что в случае просрочки исполнения договора (уплаты ежемесячных платежей за охрану объекта) предусматривается взыскание с заказчика (ООО «Цветочек») процентов за пользование денежными средствами по ставке 12% годовых.

Начало периода: 03.02.2018 г.

Конец периода: 06.07.2018 г.

Период просрочки с 03.02.2018 г. по 06.07.2018 г.

Статьей 11 ГК РФ установлено, что защита нарушенных или оспариваемых прав осуществляется в судебном порядке. Поскольку ООО «Цветочек» в одностороннем порядке уклоняется от исполнения обязательств по возврату сумм арендной платы и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, сумма задолженности подлежит взысканию с него в судебном порядке.

3. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов.

1. Копия договора на оказание охранных услуг 02 февраля 2018 г. №5/12.

3. Копия претензии от 04.05.2018 г. N 12 с уведомлением о вручении ответчику (копии).

4.Уведомление о вручении ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

5. Оригинал квитанции от 09.07.2018 г. №34, подтверждающий уплату государственной пошлины.

к содержанию ↑

Исковое заявление о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг

1.12.2020 г., между Истцом (ООО «Н») – Исполнитель и Ответчиком (ООО «С») – Заказчиком был заключен Договор возмездного оказания услуг № 2 (далее – Договор).

В соответствии с п. 5 Договора – Цена на услуги, оказываемые в рамках настоящего Договора согласована Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору. и составляет рублей, в том числе НДС – 20 %.

Принятые на себя обязательства Истец выполнил в полном объеме, что подтверждается подписанными актами выполненных работ.

Ответчиком до настоящего времени не выполнены обязательства по оплате выполненных работ.

Ответчик признает факт выполнения работ ООО «Н», что подтверждают и подписанные Ответчиком акты.

В связи с отсутствием оплаты по данным счетам Истцом Ответчику была направлена Досудебная претензия.

Ответчик до настоящего времени принятые на себя обязательства по оплате оказанных услуг не исполнил, ответ на претензию не представил.

Согласно п. 7. Договора – За нарушение сроков оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,3 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от такой суммы.

период просрочки оплаты составляет ______ дней,

Итого: _________ рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 110, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «С» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Н» задолженность по Договору 1.12.2020 г., в размере рублей.
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «С» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Н» неустойку по Договору от 1.12.2020 г., в размере рублей.
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «С» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Н» расходы по оплате государственной пошлины в размере руб., и судебные расходы за консультацию и подготовку искового заявления с необходимыми документами в суд в размере рублей.

Квитанция подтверждающая оплату государственной пошлины за подачу искового заявления

Почтовая квитанция с описью вложений, подтверждающая отправку искового заявления ответчику.

Следующая

Судебное правоЗаявление о применении срока исковой давности по капитальному ремонту: образец 2024 года, как составить ходатайство